Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Modernizácia čerpacej stanice Prešov
Vyhlasovateľ,
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, Slovensko,
si Vás dovoľuje pozvať na účasť v elektronickom výberovom konaní na predmet zákazky Modernizácia čerpacej stanice Prešov.
Na účasť v elektronickom výberovom konaní je nutné vyplniť prihlášku. Všeobecný návod na vyplnenie Prihlášky a informácie o tom, ako sa orientovať v elektronickom nákupnom systéme (ďalej len "ENS") zobrazíte po kliknutí na tento odkaz. Prihlášku si môžete zobraziť TU.
Účastníkom bude po vyplnení a odoslaní prihlášky, v ktorej si zvolíte svoje prístupové meno a heslo, zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč a až s týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do ENS na adrese https://slovakrail.proebiz.com.
Pred prihlásením si skontrolujte nastavenie Vášho internetového prehliadača. Aby vám systém fungoval správne, je nutné mať v prehliadači zapnuté "cookies." Viac informácií nájdete v záložke Návod.
Všetky otázky o predmete elektronického výberového konania Vám zodpovie:
Nadežda Hirschnerová
telefón: +421 911 066 976
e-mail: Hirschnerova.Nadezda@slovakrail.sk
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Modernizácia čerpacej stanice Prešov
PREDMET ZÁKAZKY
Predmetom zákazky je vykonanie diela "Modernizácia čerpacej stanice Prešov" . Dielom sa rozumie súbor všetkých činností, stavebných prác a dodávok uskutočňovaných zhotoviteľom pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok stanovených v Zmluve o dielo, ktorej návrh je obsahom prílohy "Návrh zmluvy" tejto výzvy na účasť.
Dielo pozostáva z nasledovných častí:
a) Vypracovanie projektovej dokumentácie (PD) – 90 dní od účinnosti Zmluvy.
b) Inžinierska činnosť v stavebnom konaní – činnosti vedúce k získaniu právoplatného stavebného povolenia. – 90 dní od schválenia projektovej dokumentácie Objednávateľom. Pripomienky Objednávateľa k projektovej dokumentácii je Zhotoviteľ povinný zapracovať bezodkladne, najneskôr však do termínu primerane stanoveného Objednávateľom a písomne oznámenom Zhotoviteľovi.
c) Realizácia stavby podľa schválenej PD v stavebnom konaní vrátane dodania a inštalácie podzemnej havarijnej nádrže v objeme 10 m3 (HN), odlučovača ropných látok (ORL) a kontajnerovej čerpacej stanice (KČS) – 30 dní od odovzdania Staveniska.
d) Autorský dohľad - počas realizácie Stavby.
e) Inžinierska činnosť v rozsahu podľa prílohy č. 1 návrhu zmluvy, ktorej hlavným cieľom je zabezpečenie právoplatného kolaudačného rozhodnutia vydaného príslušným stavebným úradom – 45 dní od odovzdania Stavby
a to podľa bližšej špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 návrhu zmluvy.
Technická špecifikácia Diela je uvedená v prílohe č. 1 návrhu zmluvy
Miesto realizácie Stavby : Prešov, Masarykova, koľaj 9.a
Obhliadka
Obhliadka miesta plnenia je pre navrhovateľov povinná . Účelom obhliadky je, aby si navrhovatelia priamo na mieste overili a získali informácie potrebné na vypracovania ponuky.
Obhliadka sa uskutoční dňa 07.03.2024 o 15:00 h.
Stretnutie účastníkov obhliadky bude na adrese: Prešov, ul. Masarykova, koľaj č. 9.a.
Účasť na obhliadke je potrebné potvrdiť e-mailom na adrese: zikla.peter@slovakrail.sk a v kópii na: hirschnerova.nadezda@slovakrail.sk najneskôr do 05.03.2024 do 14:00 h.!
Obhliadky sa môže zúčastniť navrhovateľ, štatutárny zástupca navrhovateľa alebo oprávnená osoba navrhovateľa, ktorá sa na obhliadke preukáže platným splnomocnením podpísaným navrhovateľom alebo osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa v súlade s dokladom o oprávnení podnikať. Predložené splnomocnenie ostáva súčasťou dokumentácie z výberového konania, preto ho vyhlasovateľ späť nevydáva.
Zúčastneným navrhovateľom bude vystavené potvrdenie o účasti na obhliadke, ktorého predloženie je jednou z podmienok účasti vo výberovom konaní.
Všetky náklady a výdavky spojené s obhliadkou znáša navrhovateľ bez finančného nároku voči vyhlasovateľovi, bez ohľadu na výsledok výberového konania.
Kontaktná osoba pre obhliadku:
JUDr. Žikla Peter
tel. č.: 0910 956 303
e-mail: zikla.peter@slovakrail.sk
Kritériá hodnotenia:
Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!
Predmetom zákazky je vykonanie diela "Modernizácia čerpacej stanice Prešov" . Dielom sa rozumie súbor všetkých činností, stavebných prác a dodávok uskutočňovaných zhotoviteľom pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok stanovených v Zmluve o dielo, ktorej návrh je obsahom prílohy "Návrh zmluvy" tejto výzvy na účasť.
Dielo pozostáva z nasledovných častí:
a) Vypracovanie projektovej dokumentácie (PD) – 90 dní od účinnosti Zmluvy.
b) Inžinierska činnosť v stavebnom konaní – činnosti vedúce k získaniu právoplatného stavebného povolenia. – 90 dní od schválenia projektovej dokumentácie Objednávateľom. Pripomienky Objednávateľa k projektovej dokumentácii je Zhotoviteľ povinný zapracovať bezodkladne, najneskôr však do termínu primerane stanoveného Objednávateľom a písomne oznámenom Zhotoviteľovi.
c) Realizácia stavby podľa schválenej PD v stavebnom konaní vrátane dodania a inštalácie podzemnej havarijnej nádrže v objeme 10 m3 (HN), odlučovača ropných látok (ORL) a kontajnerovej čerpacej stanice (KČS) – 30 dní od odovzdania Staveniska.
d) Autorský dohľad - počas realizácie Stavby.
e) Inžinierska činnosť v rozsahu podľa prílohy č. 1 návrhu zmluvy, ktorej hlavným cieľom je zabezpečenie právoplatného kolaudačného rozhodnutia vydaného príslušným stavebným úradom – 45 dní od odovzdania Stavby
a to podľa bližšej špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 návrhu zmluvy.
Technická špecifikácia Diela je uvedená v prílohe č. 1 návrhu zmluvy
Miesto realizácie Stavby : Prešov, Masarykova, koľaj 9.a
Obhliadka
Obhliadka miesta plnenia je pre navrhovateľov povinná . Účelom obhliadky je, aby si navrhovatelia priamo na mieste overili a získali informácie potrebné na vypracovania ponuky.
Obhliadka sa uskutoční dňa 07.03.2024 o 15:00 h.
Stretnutie účastníkov obhliadky bude na adrese: Prešov, ul. Masarykova, koľaj č. 9.a.
Účasť na obhliadke je potrebné potvrdiť e-mailom na adrese: zikla.peter@slovakrail.sk a v kópii na: hirschnerova.nadezda@slovakrail.sk najneskôr do 05.03.2024 do 14:00 h.!
Obhliadky sa môže zúčastniť navrhovateľ, štatutárny zástupca navrhovateľa alebo oprávnená osoba navrhovateľa, ktorá sa na obhliadke preukáže platným splnomocnením podpísaným navrhovateľom alebo osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa v súlade s dokladom o oprávnení podnikať. Predložené splnomocnenie ostáva súčasťou dokumentácie z výberového konania, preto ho vyhlasovateľ späť nevydáva.
Zúčastneným navrhovateľom bude vystavené potvrdenie o účasti na obhliadke, ktorého predloženie je jednou z podmienok účasti vo výberovom konaní.
Všetky náklady a výdavky spojené s obhliadkou znáša navrhovateľ bez finančného nároku voči vyhlasovateľovi, bez ohľadu na výsledok výberového konania.
Kontaktná osoba pre obhliadku:
JUDr. Žikla Peter
tel. č.: 0910 956 303
e-mail: zikla.peter@slovakrail.sk
Kritériá hodnotenia:
| P. Č. | NÁZOV POLOŽKY | MJ | MNOŽSTVO |
|---|---|---|---|
| 001. | Projektová príprava – Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnostiach na realizáciu stavby (expedícia až po odsúhlasení ZSSK) | JV | 1.00 |
| 002. | Inžinierska činnosť v stavebnom konaní – činnosti vedúce k získaniu právoplatného stavebného povolenia. | JV | 1.00 |
| 003. | Realizácia stavby podľa schválenej PD v stavebnom konaní vrátane dodania a inštalácie podzemnej havarijnej nádrže v objeme 10 m3 (HN), odlučovača ropných látok (ORL) a kontajnerovej čerpacej stanice (KČS) | JV | 1.00 |
| 004. | Autorský dohľad | JV | 1.00 |
| 005. | Inžinierska činnosť v priebehu stavby a po jej skončení – činnosti vedúce k ukončeniu funkčnej stavby a získaniu Kolaudačného rozhodnutia a Súhlasu s uvedením do prevádzky. | JV | 1.00 |
Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Modernizácia čerpacej stanice Prešov
PRÍLOHY
1. Príloha výzvy na účasť - Návrh zmluvy.pdf
2. Príloha výzvy na účasť - Čestné vyhlásenie.docx
3. Príloha výzvy na účasť - Čestné vyhlásenie o splnení podmienok technickej a odbornej spôsobilosti..docx
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Modernizácia čerpacej stanice Prešov
PODMIENKY VÝBEROVÉHO KONANIA
1. OBCHODNÉ PODMIENKY:
Výsledkom výberového konania bude uzatvorenie obchodu s navrhovateľom, ktorého návrh vyhlasovateľ príjme. Pod obchodom sa rozumie uzatvorenie zmluvy o dielo, ktorej návrh tvorí prílohu tejto výzvy na účasť.
Doba trvania zmluvného vzťahu: zmluva na dobu určitú, do doby riadneho dokončenia Diela a jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia oboma Zmluvnými stranami.
Návrh zmluvy o dielo v podmienkach súťaže je východiskom pre uzatvorenie zmluvného vzťahu na realizáciu predmetu zákazky. Prípadné úpravy jednotlivých bodov budú predmetom rokovania s víťazom výberového konania.
V prípade, že navrhovateľ, s ktorým bude uzatvorený obchod odstúpi od zmluvy, alebo si nebude plniť svoje obchodné záväzky voči vyhlasovateľovi, si vyhlasovateľ vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvný vzťah s navrhovateľom ďalším v poradí podľa výsledku vyhodnotenia predložených návrhov v tomto výberovom konaní.
V prípade, ak hodnota predmetu zákazky úspešného navrhovateľ bude nad 100 000,- € jednorazové plnenie alebo nad 250 000,- € počas trvania zmluvného vzťahu, je úspešný navrhovateľ povinný predložiť pred uzatvorením obchodu Zápis v registri partnerov verejného sektora (RPVS) podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bez tohto zápisu nebude obchod uzatvorený.
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. netoleruje akúkoľvek formu korupcie a zaväzuje sa konať v súlade so schváleným Protikorupčným programom: http://www.zssk.sk/protikorupcny-program.html. Zmluvná strana sa zaväzuje sa s Protikorupčným programom oboznámiť a postupovať v súlade s ním.
2. PODMIENKY ÚČASTI:
Navrhovateľ preukáže spôsobilosť plnenia predmetu výberového konania predložením platných naskenovaných dokladov a dokumentov:
1.) Doklad o oprávnení podnikať - výpis z obchodného registra alebo výpis z iného registra, ktorým navrhovateľ preukáže oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré zodpovedajú predmetu tejto zákazky.
Navrhovateľ predloží aktuálny platný doklad.
2.) Čestné vyhlásenie navrhovateľa (vzor podľa prílohy "Čestné vyhlásenie" výzvy na účasť), že:
- navrhovateľ súhlasí s obchodnými podmienkami uvedenými vo výzve na účasť a v návrhu zmluvy,
- navrhovateľ súhlasí s podmienkami tohto výberového konania, ktoré určil vyhlasovateľ,
- navrhovateľ súhlasí s použitím osobných údajov na účel predloženia dokladov, ich vyhodnotenia v rámci tohto výberového konania, ako aj uzatvorenia zmluvného vzťahu, ktorý bude výsledkom tohto výberového konania, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a rovnako v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
- spoločnosť nemá evidované dňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
- spoločnosť, v zmysle § zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• je partnerom verejného sektora od....
• nie je partnerom verejného sektora.
Dokument musí byť podpísaný navrhovateľom - osobou oprávnenou/osobami oprávnenými konať v mene navrhovateľa v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo splnomocnenou osobou (predložiť splnomocnenie) s uvedením mena a priezviska osoby/osôb, ktoré dokument podpisujú.
3.) Zoznam subdodávateľov navrhovateľa. V prípade, že navrhovateľ má v úmysle zabezpečovať plnenie predmetu tejto zákazky prostredníctvom subdodávateľov, predloží zoznam subdodávateľov (ak sú známi) s uvedením podielu plnenia v subdodávke v percentách, stručného opisu časti zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky, identifikačných údajov subdodávateľa (ak je známy) v rozsahu obchodné meno/meno a priezvisko, adresa sídla alebo miesta podnikania, IČO alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené IČO.
Ak navrhovateľ nebude zabezpečovať plnenie predmetu tejto zákazky prostredníctvom subdodávateľov, predloží o tejto skutočnosti čestné vyhlásenie.
Dokument musí byť podpísaný navrhovateľom alebo osobou oprávnenou/osobami oprávnenými konať v mene navrhovateľa v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo splnomocnenou osobou s uvedením mena a priezviska osoby/osôb, ktoré dokument podpisujú.
4.) Doklady a dokumenty pre posúdenie podmienok technickej a odbornej spôsobilosti.
4.1. Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia tohto výberového konania, ktorými navrhovateľ preukáže, že poskytol služby rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, predmetom ktorých bolo vypracovanie projektových dokumentácií v stupni DSP, DRS a/alebo DSPRS na min. 3 projektoch týkajúcich sa výstavby čerpacej stanice v minimálnom kumulatívnom finančnom objeme 30 000 eur bez DPH.
V prípade, ak navrhovateľ predkladá zmluvu, ktorej plnenie presahuje stanovené obdobie 3 rokov, t. j. poskytnutie danej služby (plnenie zmluvy) začalo pred tromi rokmi alebo nebola skončená do vyhlásenia tohto výberového konania, navrhovateľ v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť služieb, ktorá bola poskytovaná a fakturovaná v požadovanom období.
V prípade, že služby poskytoval navrhovateľ ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, poskytnutý ním samotným.
Zoznam poskytnutých služieb musí obsahovať minimálne:
a) identifikáciu odberateľa (obchodné meno a adresa);
b) názov a stručný opis predmetu zmluvy, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti;
c) zmluvnú cenu zákazky a skutočne vyfakturovanú cenu zákazky v eur bez DPH (v prípade rozdielu medzi zmluvnou a vyfakturovanou cenou sa uvedie dôvod rozdielu)
d) zmluvný a skutočný termín uskutočnenia predmetu (v prípade rozdielu uviesť dôvod);
e) potvrdenie o kvalite poskytnutých služieb odberateľom;
f) meno, funkcia a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť.
4.2. Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia tohto výberového konania, ktorými navrhovateľ preukáže, že uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, predmetom ktorých bola výstavba min. 3 stavieb čerpacích staníc v minimálnom kumulatívnom finančnom objeme 300 000 eur bez DPH.
V prípade, že navrhovateľ predkladá zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie 5 rokov, t. j. realizácia danej stavby (plnenie zmluvy) začala pred piatimi rokmi alebo nebola skončená do vyhlásenia tohto výberového konania, navrhovateľ v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná a fakturovaná v požadovanom období.
V prípade, že stavebné práce realizoval navrhovateľ ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem realizovaný ním samotným.
Zoznam uskutočnených stavebných prác musí obsahovať:
a) identifikáciu odberateľa (obchodné meno a adresa),
b) názov a stručný opis predmetu zmluvy, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti,
c) zmluvnú cenu zákazky a skutočne vyfakturovanú cenu zákazky v eur bez DPH (v prípade rozdielu medzi zmluvnou a vyfakturovanou cenou sa uvedie dôvod rozdielu),
d) zmluvný a skutočný termín uskutočnenia predmetu (v prípade rozdielu uviesť dôvod),
e) potvrdenie o kvalite uskutočnenia stavebných prác odberateľom,
f) meno, funkcia a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť.
Splnenie podmienok technickej a odbornej spôsobilosti podľa nasledujúcich bodov 4.3 až 4.11 môže navrhovateľ preukázať čestným vyhlásením o splnení podmienok technickej a odbornej spôsobilosti (3. príloha výzvy na účasť), ktorým deklaruje, že bude zabezpečovať činnosti stanovené príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky na základe vydaných platných oprávnení a len prostredníctvom odborne spôsobilých, resp. oprávnených osôb v zmysle vydaných platných osvedčení podľa bodov 4.3 až 4.11 podmienok účasti:
4.3. Autorizovaný stavebný inžinier
- autorizačné osvedčenie na vykonávanie odborných činností vo výstavbe podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre:
• kategóriu: A1 komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo,
• podkategóriu: pozemné stavby
alebo ekvivalent takéhoto osvedčenia.
K osvedčeniu, ktoré bolo vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) od 1.1.2005, navrhovateľ predloží aj potvrdenie vydané SKSI s uvedením podrobnejšieho členenia odborného zamerania.
4.4. Autorizovaný stavebný inžinier – elektrické vedenia a elektrotechnické zariadenia
- autorizačné osvedčenie na vykonávanie odborných činností vo výstavbe podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre:
• kategóriu: I4 inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb,
• podkategóriu: elektrotechnické zariadenia
alebo ekvivalent takéhoto osvedčenia.
K osvedčeniu, ktoré bolo vydané SKSI od 1.1.2005, uchádzač predloží aj potvrdenie vydané SKSI s uvedením podrobnejšieho členenia odborného zamerania.
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané podľa § 18 zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach elektrických podľa § 27 vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov v minimálnom rozsahu podľa prílohy č. 1, časti 5 vyhlášky:
• E2: elektrické siete dráh a elektrické rozvody do 1 000 V AC vrátane a 1 500 V DC vrátane alebo ekvivalent takéhoto oprávnenia,
• E13: elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, výbušných plynných atmosfér (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny.
4.5. Autorizovaný stavebný inžinier – výrobné technologické zariadenia
- autorizačné osvedčenie na vykonávanie odborných činností vo výstavbe podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre:
• kategóriu: I4 inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb,
• podkategóriu: výrobné technologické zariadenia
alebo ekvivalent takéhoto osvedčenia.
K osvedčeniu, ktoré bolo vydané SKSI od 1.1.2005, uchádzač predloží aj potvrdenie vydané SKSI s uvedením podrobnejšieho členenia odborného zamerania.
4.6. Špecialista požiarnej ochrany
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti špecialista požiarnej ochrany podľa § 11 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 35 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
4.7. Stavbyvedúci
- Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúceho vydané podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s odborným zameraním:
• 10 – pozemné stavby.
K osvedčeniu, ktoré bolo vydané SKSI od 1.1.2005, navrhovateľ predloží aj potvrdenie vydané SKSI s uvedením podrobnejšieho rozsahu odborného zamerania v rámci získaného oprávnenia.
- Doklad preukazujúci 5 rokov praxe v oblasti výkonu funkcie stavbyvedúceho, napr. životopis, zoznam uskutočnených stavieb, resp. iný ekvivalentný doklad podpísaný dotknutou osobou, s uvedením zoznamu odbornej stavebnej praxe, identifikácie zamestnávateľa/ /odberateľa, opisu pracovnej náplne tak, aby sa na základe neho dalo overiť splnenie požiadaviek na preukázanie odbornej praxe stavbyvedúceho, miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania, identifikácia a kontaktné údaje (telefón a e-mail) osoby, u ktorej si možno overiť príslušné údaje, t. j. konečného odberateľa plnenia – stavby/projektu alebo zamestnávateľa, pre ktorého dotknutá osoba činnosť stavbyvedúceho vykonávala.
4.8. Koordinátor bezpečnosti
- Príslušné osvedčenie oprávňujúce vykonávať činnosť koordinátora bezpečnosti podľa § 6 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov:
• osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúceho podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s odborným zameraním: 10 – pozemné stavby
alebo
• osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavebného dozoru podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s odborným zameraním: 10 – pozemné stavby
alebo
• osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika podľa § 23 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
K osvedčeniu, ktoré bolo vydané SKSI od 1.1.2005, navrhovateľ predloží aj potvrdenie vydané SKSI s uvedením podrobnejšieho rozsahu odborného zamerania v rámci získaného oprávnenia.
4.9. Elektrotechnik
- Platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané podľa § 18 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach elektrických podľa § 26 elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky vyhlášky MDPaT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov v minimálnom rozsahu podľa prílohy č. 1, časti 5 vyhlášky:
• E2 : elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane;
• E13 : elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, výbušných plynných atmosfér (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny.
4.10. Revízny technik UTZ elektrických
- Platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané podľa § 18 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach elektrických podľa § 29 revízny technik vyhlášky MDPaT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov v minimálnom rozsahu podľa prílohy č. 1, časti 5 vyhlášky:
• E2 : elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane;
• E13 : elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, výbušných plynných atmosfér (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny.
4.11. UTZ elektrické
- Platné oprávnenie vydané podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vykonávanie určených činností: montáž a revízie určených technických zariadení elektrických v minimálnom rozsahu podľa prílohy č. 1, časti 5 vyhlášky MDPaT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov:
• E2: elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane;
• E13: elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, výbušných plynných atmosfér (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny.
Na preukázanie podmienok technickej spôsobilosti a odbornej spôsobilosti podľa bodov 4.3. až 4.11. podmienok účasti môže navrhovateľ využiť technické alebo odborné kapacity inej osoby (subdodávateľa), bez ohľadu na ich právny vzťah.
5. Potvrdenie o účasti na obhliadke, podpísané oprávnenou osobou vyhlasovateľa a opečiatkované pečiatkou vyhlasovateľa.
Doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti musia byť platné, musia dokumentovať aktuálny stav. Ak doklad predkladá navrhovateľ, ktorý má sídlo mimo územia SR resp. je doklad vystavený v inom jazyku ako slovenskom, musí ho predložiť v pôvodnom jazyku a súčasne musí byť preložený do slovenského jazyka, s výnimkou dokladu v českom jazyku.
Od podmienok stanovených vyhlasovateľom sa navrhovateľ nemôže odchýliť.
3. POKYNY K PREDLOŽENIU NÁVRHU:
Navrhovateľ prostredníctvom ENS PROebiz:
1.) predloží naskenované doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti, t.j. spôsobilosť splniť predmet zákazky podľa čl. 2 PODMIENKY ÚČASTI,
2.) zadá ceny v EUR bez DPH pre každú položku (001. - 005.) na hodnotenie návrhov:
pol. 001
Projektová príprava – Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnostiach na realizáciu stavby (expedícia až po odsúhlasení ZSSK)
pol. 002
Inžinierska činnosť v stavebnom konaní – činnosti vedúce k získaniu právoplatného stavebného povolenia.
pol. 003
Realizácia stavby podľa schválenej PD v stavebnom konaní vrátane dodania a inštalácie podzemnej havarijnej nádrže v objeme 10 m3 (HN), odlučovača ropných látok (ORL) a kontajnerovej čerpacej stanice (KČS)
pol. 004
Autorský dohľad
pol. 005
Inžinierska činnosť v priebehu stavby a po jej skončení – činnosti vedúce k ukončeniu funkčnej stavby a získaniu Kolaudačného rozhodnutia a Súhlasu s uvedením do prevádzky.
Cena za celý predmet zákazky bude súčtom cien položiek 001 až 005.
Zadané ceny musia zahŕňať všetky náklady a výdavky spojené s vykonaním predmetu zákazky a jeho riadnym odovzdaním objednávateľovi.
Cena musí byť zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
Cena musí byť stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Navrhovateľ musí spĺňať všetky požiadavky na dodanie predmetu zákazky, ktoré vyplývajú z príslušných vyhlášok, technických noriem, smerníc a právnych predpisov. Po dodaní predmetu zákazky musí dodávateľ odovzdať objednávateľovi všetky doklady, dokumentáciu a protokoly definované predpismi a normami.
PREDLOŽENIE DOKLADOV V PRÍPADE ÚSPEŠNOSTI NÁVRHU VO VÝBEROVOM KONANÍ
Úspešný navrhovateľ predloží vyhlasovateľovi najneskôr pred uzatvorením zmluvy o dielo doklady a dokumenty požadované od úspešného navrhovateľa v zmysle stanovených podmienok účasti:
i) Kópie originálov platných dokladov požadovaných podľa bodov 4.3 až 4.11 podmienok účasti.
ii) Čestné vyhlásenie, v ktorom bude uvedené pre každý doklad predložený podľa bodov 4.3 až 4.11 podmienok účasti (s výnimkou dokumentov vystavených na štatutárneho zástupcu), či je dokladom interného zamestnanca navrhovateľa alebo dokladom inej osoby, t. j. subdodávateľa, ktorého technickú a/alebo odbornú spôsobilosť bude navrhovateľ využívať pri plnení predmetu zákazky.
Dokument musí byť podpísaný navrhovateľom alebo osobou oprávnenou/osobami oprávnenými konať v mene navrhovateľa v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo splnomocnenou osobou s uvedením mena a priezviska osoby/osôb, ktoré dokumentu podpisujú.
iii) V prípade využitia kapacít subdodávateľa/subdodávateľov aj čestné vyhlásenie každého subdodávateľa (ak je známy), že bude navrhovateľovi k dispozícii na účely plnenia predmetu tejto zákazky.
Dokument musí byť podpísaný subdodávateľom alebo osobou oprávnenou/osobami oprávnenými konať v mene subdodávateľa v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo splnomocnenou osobou s uvedením mena a priezviska osoby/osôb, ktoré dokument podpisujú.
Rozdelenie predmetu zákazky:
Navrhovateľ predloží ponuku na celý predmet zákazky.
Od podmienok stanovených vyhlasovateľom sa navrhovateľ nemôže odchýliť.
Ak
- navrhovateľ nesplnil podmienky účasti;
- navrhovateľ predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti;
- navrhovateľ poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti;
- sa navrhovateľ pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup obstarávania;
- sa navrhovateľ pokúsil získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu;
- na základe dôveryhodných informácií má vyhlasovateľ dôvodné podozrenie, že navrhovateľ uzavrel v danom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení obstarávania alebo vo výzve;
- pri posudzovaní odbornej spôsobilosti vyhlasovateľ preukázateľne identifikoval protichodné záujmy navrhovateľa, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky;
- navrhovateľ nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote,
môže byť navrhovateľ z výberového konania vylúčený.
Platným návrhom je návrh, ktorý neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami. Ostatné návrhy navrhovateľov budú z výberového konania vylúčené. Navrhovateľ bude upovedomený o vylúčení jeho návrhu s uvedením dôvodu vylúčenia.
4. OSTATNÉ PODMIENKY:
- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, výberové konanie zrušiť alebo vyhlásiť ďalšie kolo. Vyhlasovateľ je povinný všetkým účastníkom prípadné zmeny okamžite oznámiť.
- ponuky môžu byť konfrontované s porovnávacou cenou vychádzajúcou z vnútornej kalkulácie vyhlasovateľa. Táto porovnávacia ponuka je stanovená pred zahájením výberového konania a je v jej priebehu nemenná.
- ak sú k tomu splnené zákonom stanovené predpoklady, navrhovateľ a jeho subdodávatelia musia byť ku dňu uzatvorenie zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa príslušných ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o RPVS". Túto skutočnosť je povinný preukázať vyhlasovateľovi pred uzatvorením zmluvného vzťahu.
Vyhlasovateľ neuzavrie zmluvný vzťah:
• s navrhovateľom, ktorý nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora a má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o RPVS a/alebo
• s navrhovateľom, ktorého subdodávatelia nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora a majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o RPVS.
5. DOKUMENTY A DOKLADY POŽADOVANÉ OD NAVRHOVATEĽA:
Navrhovateľ v lehote na predkladanie návrhov - v zadávacom (zapečatenom) kole predložia doklady:
1. Doklad o oprávnení podnikať
2. Čestné vyhlásenie (vzor čestného vyhlásenia tvorí prílohu výzvy na účasť)
3. Zoznam subdodávateľov alebo čestné prehlásenie, že navrhovateľ nebude zabezpečovať plnenie predmetu tejto zákazky prostredníctvom subdodávateľov.
4. Zoznam poskytnutých služieb (podľa bodu 4.1 čl. 2 PODMIENKY ÚČASTI)
5. Zoznam stavebných prác (podľa bodu 4.2 čl. 2 PODMIENKY ÚČASTI)
6. Čestné vyhlásenie o splnení podmienok technickej a odbornej spôsobilosti podľa bodu 4.3 až 4.11 čl. 2 PODMIENKY ÚČASTI (vzor čestného vyhlásenia tvorí prílohu výzvy na účasť).
7. Potvrdenie o účasti na obhliadke
Uvedené doklady a dokumenty musia byť predložené vo forme a rozsahu uvedenom v článku 2. PODMIENKY ÚČASTI.
Víťazný navrhovateľ najneskôr pred uzatvorením zmluvy o dielo predloží doklady a dokumenty uvedené v článku 3. POKYNY K PREDLOŽENIU NÁVRHU.
1. OBCHODNÉ PODMIENKY:
Výsledkom výberového konania bude uzatvorenie obchodu s navrhovateľom, ktorého návrh vyhlasovateľ príjme. Pod obchodom sa rozumie uzatvorenie zmluvy o dielo, ktorej návrh tvorí prílohu tejto výzvy na účasť.
Doba trvania zmluvného vzťahu: zmluva na dobu určitú, do doby riadneho dokončenia Diela a jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia oboma Zmluvnými stranami.
Návrh zmluvy o dielo v podmienkach súťaže je východiskom pre uzatvorenie zmluvného vzťahu na realizáciu predmetu zákazky. Prípadné úpravy jednotlivých bodov budú predmetom rokovania s víťazom výberového konania.
V prípade, že navrhovateľ, s ktorým bude uzatvorený obchod odstúpi od zmluvy, alebo si nebude plniť svoje obchodné záväzky voči vyhlasovateľovi, si vyhlasovateľ vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvný vzťah s navrhovateľom ďalším v poradí podľa výsledku vyhodnotenia predložených návrhov v tomto výberovom konaní.
V prípade, ak hodnota predmetu zákazky úspešného navrhovateľ bude nad 100 000,- € jednorazové plnenie alebo nad 250 000,- € počas trvania zmluvného vzťahu, je úspešný navrhovateľ povinný predložiť pred uzatvorením obchodu Zápis v registri partnerov verejného sektora (RPVS) podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bez tohto zápisu nebude obchod uzatvorený.
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. netoleruje akúkoľvek formu korupcie a zaväzuje sa konať v súlade so schváleným Protikorupčným programom: http://www.zssk.sk/protikorupcny-program.html. Zmluvná strana sa zaväzuje sa s Protikorupčným programom oboznámiť a postupovať v súlade s ním.
2. PODMIENKY ÚČASTI:
Navrhovateľ preukáže spôsobilosť plnenia predmetu výberového konania predložením platných naskenovaných dokladov a dokumentov:
1.) Doklad o oprávnení podnikať - výpis z obchodného registra alebo výpis z iného registra, ktorým navrhovateľ preukáže oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré zodpovedajú predmetu tejto zákazky.
Navrhovateľ predloží aktuálny platný doklad.
2.) Čestné vyhlásenie navrhovateľa (vzor podľa prílohy "Čestné vyhlásenie" výzvy na účasť), že:
- navrhovateľ súhlasí s obchodnými podmienkami uvedenými vo výzve na účasť a v návrhu zmluvy,
- navrhovateľ súhlasí s podmienkami tohto výberového konania, ktoré určil vyhlasovateľ,
- navrhovateľ súhlasí s použitím osobných údajov na účel predloženia dokladov, ich vyhodnotenia v rámci tohto výberového konania, ako aj uzatvorenia zmluvného vzťahu, ktorý bude výsledkom tohto výberového konania, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a rovnako v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
- spoločnosť nemá evidované dňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
- spoločnosť, v zmysle § zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• je partnerom verejného sektora od....
• nie je partnerom verejného sektora.
Dokument musí byť podpísaný navrhovateľom - osobou oprávnenou/osobami oprávnenými konať v mene navrhovateľa v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo splnomocnenou osobou (predložiť splnomocnenie) s uvedením mena a priezviska osoby/osôb, ktoré dokument podpisujú.
3.) Zoznam subdodávateľov navrhovateľa. V prípade, že navrhovateľ má v úmysle zabezpečovať plnenie predmetu tejto zákazky prostredníctvom subdodávateľov, predloží zoznam subdodávateľov (ak sú známi) s uvedením podielu plnenia v subdodávke v percentách, stručného opisu časti zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky, identifikačných údajov subdodávateľa (ak je známy) v rozsahu obchodné meno/meno a priezvisko, adresa sídla alebo miesta podnikania, IČO alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené IČO.
Ak navrhovateľ nebude zabezpečovať plnenie predmetu tejto zákazky prostredníctvom subdodávateľov, predloží o tejto skutočnosti čestné vyhlásenie.
Dokument musí byť podpísaný navrhovateľom alebo osobou oprávnenou/osobami oprávnenými konať v mene navrhovateľa v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo splnomocnenou osobou s uvedením mena a priezviska osoby/osôb, ktoré dokument podpisujú.
4.) Doklady a dokumenty pre posúdenie podmienok technickej a odbornej spôsobilosti.
4.1. Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia tohto výberového konania, ktorými navrhovateľ preukáže, že poskytol služby rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, predmetom ktorých bolo vypracovanie projektových dokumentácií v stupni DSP, DRS a/alebo DSPRS na min. 3 projektoch týkajúcich sa výstavby čerpacej stanice v minimálnom kumulatívnom finančnom objeme 30 000 eur bez DPH.
V prípade, ak navrhovateľ predkladá zmluvu, ktorej plnenie presahuje stanovené obdobie 3 rokov, t. j. poskytnutie danej služby (plnenie zmluvy) začalo pred tromi rokmi alebo nebola skončená do vyhlásenia tohto výberového konania, navrhovateľ v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť služieb, ktorá bola poskytovaná a fakturovaná v požadovanom období.
V prípade, že služby poskytoval navrhovateľ ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, poskytnutý ním samotným.
Zoznam poskytnutých služieb musí obsahovať minimálne:
a) identifikáciu odberateľa (obchodné meno a adresa);
b) názov a stručný opis predmetu zmluvy, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti;
c) zmluvnú cenu zákazky a skutočne vyfakturovanú cenu zákazky v eur bez DPH (v prípade rozdielu medzi zmluvnou a vyfakturovanou cenou sa uvedie dôvod rozdielu)
d) zmluvný a skutočný termín uskutočnenia predmetu (v prípade rozdielu uviesť dôvod);
e) potvrdenie o kvalite poskytnutých služieb odberateľom;
f) meno, funkcia a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť.
4.2. Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia tohto výberového konania, ktorými navrhovateľ preukáže, že uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, predmetom ktorých bola výstavba min. 3 stavieb čerpacích staníc v minimálnom kumulatívnom finančnom objeme 300 000 eur bez DPH.
V prípade, že navrhovateľ predkladá zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie 5 rokov, t. j. realizácia danej stavby (plnenie zmluvy) začala pred piatimi rokmi alebo nebola skončená do vyhlásenia tohto výberového konania, navrhovateľ v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná a fakturovaná v požadovanom období.
V prípade, že stavebné práce realizoval navrhovateľ ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem realizovaný ním samotným.
Zoznam uskutočnených stavebných prác musí obsahovať:
a) identifikáciu odberateľa (obchodné meno a adresa),
b) názov a stručný opis predmetu zmluvy, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti,
c) zmluvnú cenu zákazky a skutočne vyfakturovanú cenu zákazky v eur bez DPH (v prípade rozdielu medzi zmluvnou a vyfakturovanou cenou sa uvedie dôvod rozdielu),
d) zmluvný a skutočný termín uskutočnenia predmetu (v prípade rozdielu uviesť dôvod),
e) potvrdenie o kvalite uskutočnenia stavebných prác odberateľom,
f) meno, funkcia a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť.
Splnenie podmienok technickej a odbornej spôsobilosti podľa nasledujúcich bodov 4.3 až 4.11 môže navrhovateľ preukázať čestným vyhlásením o splnení podmienok technickej a odbornej spôsobilosti (3. príloha výzvy na účasť), ktorým deklaruje, že bude zabezpečovať činnosti stanovené príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky na základe vydaných platných oprávnení a len prostredníctvom odborne spôsobilých, resp. oprávnených osôb v zmysle vydaných platných osvedčení podľa bodov 4.3 až 4.11 podmienok účasti:
4.3. Autorizovaný stavebný inžinier
- autorizačné osvedčenie na vykonávanie odborných činností vo výstavbe podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre:
• kategóriu: A1 komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo,
• podkategóriu: pozemné stavby
alebo ekvivalent takéhoto osvedčenia.
K osvedčeniu, ktoré bolo vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) od 1.1.2005, navrhovateľ predloží aj potvrdenie vydané SKSI s uvedením podrobnejšieho členenia odborného zamerania.
4.4. Autorizovaný stavebný inžinier – elektrické vedenia a elektrotechnické zariadenia
- autorizačné osvedčenie na vykonávanie odborných činností vo výstavbe podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre:
• kategóriu: I4 inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb,
• podkategóriu: elektrotechnické zariadenia
alebo ekvivalent takéhoto osvedčenia.
K osvedčeniu, ktoré bolo vydané SKSI od 1.1.2005, uchádzač predloží aj potvrdenie vydané SKSI s uvedením podrobnejšieho členenia odborného zamerania.
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané podľa § 18 zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach elektrických podľa § 27 vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov v minimálnom rozsahu podľa prílohy č. 1, časti 5 vyhlášky:
• E2: elektrické siete dráh a elektrické rozvody do 1 000 V AC vrátane a 1 500 V DC vrátane alebo ekvivalent takéhoto oprávnenia,
• E13: elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, výbušných plynných atmosfér (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny.
4.5. Autorizovaný stavebný inžinier – výrobné technologické zariadenia
- autorizačné osvedčenie na vykonávanie odborných činností vo výstavbe podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre:
• kategóriu: I4 inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb,
• podkategóriu: výrobné technologické zariadenia
alebo ekvivalent takéhoto osvedčenia.
K osvedčeniu, ktoré bolo vydané SKSI od 1.1.2005, uchádzač predloží aj potvrdenie vydané SKSI s uvedením podrobnejšieho členenia odborného zamerania.
4.6. Špecialista požiarnej ochrany
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti špecialista požiarnej ochrany podľa § 11 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 35 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
4.7. Stavbyvedúci
- Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúceho vydané podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s odborným zameraním:
• 10 – pozemné stavby.
K osvedčeniu, ktoré bolo vydané SKSI od 1.1.2005, navrhovateľ predloží aj potvrdenie vydané SKSI s uvedením podrobnejšieho rozsahu odborného zamerania v rámci získaného oprávnenia.
- Doklad preukazujúci 5 rokov praxe v oblasti výkonu funkcie stavbyvedúceho, napr. životopis, zoznam uskutočnených stavieb, resp. iný ekvivalentný doklad podpísaný dotknutou osobou, s uvedením zoznamu odbornej stavebnej praxe, identifikácie zamestnávateľa/ /odberateľa, opisu pracovnej náplne tak, aby sa na základe neho dalo overiť splnenie požiadaviek na preukázanie odbornej praxe stavbyvedúceho, miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania, identifikácia a kontaktné údaje (telefón a e-mail) osoby, u ktorej si možno overiť príslušné údaje, t. j. konečného odberateľa plnenia – stavby/projektu alebo zamestnávateľa, pre ktorého dotknutá osoba činnosť stavbyvedúceho vykonávala.
4.8. Koordinátor bezpečnosti
- Príslušné osvedčenie oprávňujúce vykonávať činnosť koordinátora bezpečnosti podľa § 6 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov:
• osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúceho podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s odborným zameraním: 10 – pozemné stavby
alebo
• osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavebného dozoru podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s odborným zameraním: 10 – pozemné stavby
alebo
• osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika podľa § 23 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
K osvedčeniu, ktoré bolo vydané SKSI od 1.1.2005, navrhovateľ predloží aj potvrdenie vydané SKSI s uvedením podrobnejšieho rozsahu odborného zamerania v rámci získaného oprávnenia.
4.9. Elektrotechnik
- Platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané podľa § 18 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach elektrických podľa § 26 elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky vyhlášky MDPaT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov v minimálnom rozsahu podľa prílohy č. 1, časti 5 vyhlášky:
• E2 : elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane;
• E13 : elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, výbušných plynných atmosfér (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny.
4.10. Revízny technik UTZ elektrických
- Platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané podľa § 18 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach elektrických podľa § 29 revízny technik vyhlášky MDPaT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov v minimálnom rozsahu podľa prílohy č. 1, časti 5 vyhlášky:
• E2 : elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane;
• E13 : elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, výbušných plynných atmosfér (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny.
4.11. UTZ elektrické
- Platné oprávnenie vydané podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vykonávanie určených činností: montáž a revízie určených technických zariadení elektrických v minimálnom rozsahu podľa prílohy č. 1, časti 5 vyhlášky MDPaT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov:
• E2: elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane;
• E13: elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, výbušných plynných atmosfér (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny.
Na preukázanie podmienok technickej spôsobilosti a odbornej spôsobilosti podľa bodov 4.3. až 4.11. podmienok účasti môže navrhovateľ využiť technické alebo odborné kapacity inej osoby (subdodávateľa), bez ohľadu na ich právny vzťah.
5. Potvrdenie o účasti na obhliadke, podpísané oprávnenou osobou vyhlasovateľa a opečiatkované pečiatkou vyhlasovateľa.
Doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti musia byť platné, musia dokumentovať aktuálny stav. Ak doklad predkladá navrhovateľ, ktorý má sídlo mimo územia SR resp. je doklad vystavený v inom jazyku ako slovenskom, musí ho predložiť v pôvodnom jazyku a súčasne musí byť preložený do slovenského jazyka, s výnimkou dokladu v českom jazyku.
Od podmienok stanovených vyhlasovateľom sa navrhovateľ nemôže odchýliť.
3. POKYNY K PREDLOŽENIU NÁVRHU:
Navrhovateľ prostredníctvom ENS PROebiz:
1.) predloží naskenované doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti, t.j. spôsobilosť splniť predmet zákazky podľa čl. 2 PODMIENKY ÚČASTI,
2.) zadá ceny v EUR bez DPH pre každú položku (001. - 005.) na hodnotenie návrhov:
pol. 001
Projektová príprava – Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnostiach na realizáciu stavby (expedícia až po odsúhlasení ZSSK)
pol. 002
Inžinierska činnosť v stavebnom konaní – činnosti vedúce k získaniu právoplatného stavebného povolenia.
pol. 003
Realizácia stavby podľa schválenej PD v stavebnom konaní vrátane dodania a inštalácie podzemnej havarijnej nádrže v objeme 10 m3 (HN), odlučovača ropných látok (ORL) a kontajnerovej čerpacej stanice (KČS)
pol. 004
Autorský dohľad
pol. 005
Inžinierska činnosť v priebehu stavby a po jej skončení – činnosti vedúce k ukončeniu funkčnej stavby a získaniu Kolaudačného rozhodnutia a Súhlasu s uvedením do prevádzky.
Cena za celý predmet zákazky bude súčtom cien položiek 001 až 005.
Zadané ceny musia zahŕňať všetky náklady a výdavky spojené s vykonaním predmetu zákazky a jeho riadnym odovzdaním objednávateľovi.
Cena musí byť zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
Cena musí byť stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Navrhovateľ musí spĺňať všetky požiadavky na dodanie predmetu zákazky, ktoré vyplývajú z príslušných vyhlášok, technických noriem, smerníc a právnych predpisov. Po dodaní predmetu zákazky musí dodávateľ odovzdať objednávateľovi všetky doklady, dokumentáciu a protokoly definované predpismi a normami.
PREDLOŽENIE DOKLADOV V PRÍPADE ÚSPEŠNOSTI NÁVRHU VO VÝBEROVOM KONANÍ
Úspešný navrhovateľ predloží vyhlasovateľovi najneskôr pred uzatvorením zmluvy o dielo doklady a dokumenty požadované od úspešného navrhovateľa v zmysle stanovených podmienok účasti:
i) Kópie originálov platných dokladov požadovaných podľa bodov 4.3 až 4.11 podmienok účasti.
ii) Čestné vyhlásenie, v ktorom bude uvedené pre každý doklad predložený podľa bodov 4.3 až 4.11 podmienok účasti (s výnimkou dokumentov vystavených na štatutárneho zástupcu), či je dokladom interného zamestnanca navrhovateľa alebo dokladom inej osoby, t. j. subdodávateľa, ktorého technickú a/alebo odbornú spôsobilosť bude navrhovateľ využívať pri plnení predmetu zákazky.
Dokument musí byť podpísaný navrhovateľom alebo osobou oprávnenou/osobami oprávnenými konať v mene navrhovateľa v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo splnomocnenou osobou s uvedením mena a priezviska osoby/osôb, ktoré dokumentu podpisujú.
iii) V prípade využitia kapacít subdodávateľa/subdodávateľov aj čestné vyhlásenie každého subdodávateľa (ak je známy), že bude navrhovateľovi k dispozícii na účely plnenia predmetu tejto zákazky.
Dokument musí byť podpísaný subdodávateľom alebo osobou oprávnenou/osobami oprávnenými konať v mene subdodávateľa v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo splnomocnenou osobou s uvedením mena a priezviska osoby/osôb, ktoré dokument podpisujú.
Rozdelenie predmetu zákazky:
Navrhovateľ predloží ponuku na celý predmet zákazky.
Od podmienok stanovených vyhlasovateľom sa navrhovateľ nemôže odchýliť.
Ak
- navrhovateľ nesplnil podmienky účasti;
- navrhovateľ predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti;
- navrhovateľ poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti;
- sa navrhovateľ pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup obstarávania;
- sa navrhovateľ pokúsil získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu;
- na základe dôveryhodných informácií má vyhlasovateľ dôvodné podozrenie, že navrhovateľ uzavrel v danom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení obstarávania alebo vo výzve;
- pri posudzovaní odbornej spôsobilosti vyhlasovateľ preukázateľne identifikoval protichodné záujmy navrhovateľa, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky;
- navrhovateľ nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote,
môže byť navrhovateľ z výberového konania vylúčený.
Platným návrhom je návrh, ktorý neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami. Ostatné návrhy navrhovateľov budú z výberového konania vylúčené. Navrhovateľ bude upovedomený o vylúčení jeho návrhu s uvedením dôvodu vylúčenia.
4. OSTATNÉ PODMIENKY:
- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, výberové konanie zrušiť alebo vyhlásiť ďalšie kolo. Vyhlasovateľ je povinný všetkým účastníkom prípadné zmeny okamžite oznámiť.
- ponuky môžu byť konfrontované s porovnávacou cenou vychádzajúcou z vnútornej kalkulácie vyhlasovateľa. Táto porovnávacia ponuka je stanovená pred zahájením výberového konania a je v jej priebehu nemenná.
- ak sú k tomu splnené zákonom stanovené predpoklady, navrhovateľ a jeho subdodávatelia musia byť ku dňu uzatvorenie zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa príslušných ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o RPVS". Túto skutočnosť je povinný preukázať vyhlasovateľovi pred uzatvorením zmluvného vzťahu.
Vyhlasovateľ neuzavrie zmluvný vzťah:
• s navrhovateľom, ktorý nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora a má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o RPVS a/alebo
• s navrhovateľom, ktorého subdodávatelia nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora a majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o RPVS.
5. DOKUMENTY A DOKLADY POŽADOVANÉ OD NAVRHOVATEĽA:
Navrhovateľ v lehote na predkladanie návrhov - v zadávacom (zapečatenom) kole predložia doklady:
1. Doklad o oprávnení podnikať
2. Čestné vyhlásenie (vzor čestného vyhlásenia tvorí prílohu výzvy na účasť)
3. Zoznam subdodávateľov alebo čestné prehlásenie, že navrhovateľ nebude zabezpečovať plnenie predmetu tejto zákazky prostredníctvom subdodávateľov.
4. Zoznam poskytnutých služieb (podľa bodu 4.1 čl. 2 PODMIENKY ÚČASTI)
5. Zoznam stavebných prác (podľa bodu 4.2 čl. 2 PODMIENKY ÚČASTI)
6. Čestné vyhlásenie o splnení podmienok technickej a odbornej spôsobilosti podľa bodu 4.3 až 4.11 čl. 2 PODMIENKY ÚČASTI (vzor čestného vyhlásenia tvorí prílohu výzvy na účasť).
7. Potvrdenie o účasti na obhliadke
Uvedené doklady a dokumenty musia byť predložené vo forme a rozsahu uvedenom v článku 2. PODMIENKY ÚČASTI.
Víťazný navrhovateľ najneskôr pred uzatvorením zmluvy o dielo predloží doklady a dokumenty uvedené v článku 3. POKYNY K PREDLOŽENIU NÁVRHU.
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Modernizácia čerpacej stanice Prešov
SPÔSOB VYHODNOTENIA NÁVRHOV
Vyhlasovateľ vyberie najvhodnejší návrh. Pre výber najvhodnejšieho návrhu sa bude vychádzať z predložených návrhov.
Vyhlasovateľ bude návrh vyhodnocovať ako balík.
Jediným kritériom pre výber najvhodnejšieho návrhu je najnižšia cena v EUR bez DPH za celý predmet zákazky.
V prípade, že v kritériu s klesajúcou povahou účastník zadá takú ponuku, ktorej výsledkom bude ponuka s nulovou hodnotou, potom táto ponuka nebude systémom prijatá. Účastník bude na túto skutočnosť upozornený.
Priebeh tohto výberového konania je bez elektronickej aukcie.
Navrhovateľ sa nemôže odchýliť od podmienok stanovených vyhlasovateľom.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť ponuku navrhovateľa s neprimerane vysokou cenou.
Ak navrhovateľ nepredloží niektorý z požadovaných dokladov a dokumentov, ak navrhovateľ nebude spĺňať podmienky výberového konania, na základe požiadavky vyhlasovateľa nedoručí vysvetlenie resp. nedoplní už predložené doklady na základe vyžiadania vyhlasovateľa, ak neodpovie na niektorú z otázok vyhlasovateľa k predloženému návrhu, ak predloží neplatné doklady alebo poskytne nepravdivé alebo skreslené informácie, bude z výberového konania vylúčený.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať o predložených návrhoch s navrhovateľmi.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať o podmienkach zmluvy s úspešným navrhovateľom.
Z predloženého návrhu neplynú pre vyhlasovateľa žiadne záväzky a povinnosti voči navrhovateľovi.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vybrať návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje, zmeniť, prípadne výberové konanie zrušiť, neakceptovať návrh v plnom rozsahu, rozdeliť zákazku na čiastkové plnenia, odmietnuť všetky predložené návrhy, pričom nemá povinnosť oznamovať alebo odôvodňovať svoje rozhodnutia, a zmluvný vzťah neuzavrieť alebo odmietnuť všetky návrhy v prípade ich neprijateľnosti a výberové konanie zrušiť.
Úspešnému navrhovateľovi nevzniká nárok na uzatvorenie zmluvného vzťahu.
Vyhlasovateľ má právo zmeniť a doplniť podmienky výberového konania. V takom prípade dodá navrhovateľom všetky potrebné doplňujúce podklady a informácie.
V prípade, že dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu s úspešným navrhovateľom (odstúpenie od zmluvného vzťahu počas plnenia), vyhlasovateľ si vyhradzuje právo osloviť a uzatvoriť zmluvný vzťah s ďalším navrhovateľom umiestneným v poradí podľa výsledku vyhodnotenia predložených návrhov.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť predložený návrh, ak je navrhovateľ vedený v zozname platiteľov DPH na portáli daňovej sekcie Finančného riaditeľstva SR, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie DPH.
Vyhlasovateľ vyberie najvhodnejší návrh. Pre výber najvhodnejšieho návrhu sa bude vychádzať z predložených návrhov.
Vyhlasovateľ bude návrh vyhodnocovať ako balík.
Jediným kritériom pre výber najvhodnejšieho návrhu je najnižšia cena v EUR bez DPH za celý predmet zákazky.
V prípade, že v kritériu s klesajúcou povahou účastník zadá takú ponuku, ktorej výsledkom bude ponuka s nulovou hodnotou, potom táto ponuka nebude systémom prijatá. Účastník bude na túto skutočnosť upozornený.
Priebeh tohto výberového konania je bez elektronickej aukcie.
Navrhovateľ sa nemôže odchýliť od podmienok stanovených vyhlasovateľom.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť ponuku navrhovateľa s neprimerane vysokou cenou.
Ak navrhovateľ nepredloží niektorý z požadovaných dokladov a dokumentov, ak navrhovateľ nebude spĺňať podmienky výberového konania, na základe požiadavky vyhlasovateľa nedoručí vysvetlenie resp. nedoplní už predložené doklady na základe vyžiadania vyhlasovateľa, ak neodpovie na niektorú z otázok vyhlasovateľa k predloženému návrhu, ak predloží neplatné doklady alebo poskytne nepravdivé alebo skreslené informácie, bude z výberového konania vylúčený.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať o predložených návrhoch s navrhovateľmi.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať o podmienkach zmluvy s úspešným navrhovateľom.
Z predloženého návrhu neplynú pre vyhlasovateľa žiadne záväzky a povinnosti voči navrhovateľovi.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vybrať návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje, zmeniť, prípadne výberové konanie zrušiť, neakceptovať návrh v plnom rozsahu, rozdeliť zákazku na čiastkové plnenia, odmietnuť všetky predložené návrhy, pričom nemá povinnosť oznamovať alebo odôvodňovať svoje rozhodnutia, a zmluvný vzťah neuzavrieť alebo odmietnuť všetky návrhy v prípade ich neprijateľnosti a výberové konanie zrušiť.
Úspešnému navrhovateľovi nevzniká nárok na uzatvorenie zmluvného vzťahu.
Vyhlasovateľ má právo zmeniť a doplniť podmienky výberového konania. V takom prípade dodá navrhovateľom všetky potrebné doplňujúce podklady a informácie.
V prípade, že dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu s úspešným navrhovateľom (odstúpenie od zmluvného vzťahu počas plnenia), vyhlasovateľ si vyhradzuje právo osloviť a uzatvoriť zmluvný vzťah s ďalším navrhovateľom umiestneným v poradí podľa výsledku vyhodnotenia predložených návrhov.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť predložený návrh, ak je navrhovateľ vedený v zozname platiteľov DPH na portáli daňovej sekcie Finančného riaditeľstva SR, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie DPH.
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Modernizácia čerpacej stanice Prešov
PRIEBEH
Výberové konanie prebehne formou "ERMMA". Po vyplnení a odoslaní prihlášky do výberového konania mu bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.
Zadávacie (zapečatené) kolo
V termíne od 19.02.2024 13:00 do 21.03.2024 14:00 bude sprístupnený eAukčný portál pre zadávanie vstupných návrhov a vkladanie dokladov a dokumentov uvedených v článku Podmienky účasti. Každý účastník vidí iba svoj návrh. V tomto kole môžu účastníci svoje návrhy ľubovoľne meniť.
Kontrolné kolo
Kontrolné kolo slúži na formálnu kontrolu návrhov zo strany vyhlasovateľa. Počas trvania tohto kola účastníci nemôžu svoje návrhy ľubovolne meniť. V prípade nejasností a potreby objasnenia návrhov, prípadne potreby ich doplnenia, bude navrhovateľ elektronicky požiadaný o vysvetlenie, resp. doplnenie svojho návrhu v lehote určenej vyhlasovateľom.
Lehota viazanosti ponúk je do 24.06.2024 09:30.
Platnosť prístupových kľúčov
Prístupové kľúče expirujú po 30 dňoch od ukončenia výberového konania. Po tejto dobe už nebude možné sa do eAukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie Vášho protokolu o účasti v eAukcii a histórie eAukčného prípadu, odporúčame vám si ich vytlačiť ihneď po skončení eAukcie.
Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom predĺžení, respektíve ukončení elektronického výberového konania.
Oznámenie o vyhodnotení elektronického výberového konania bude navrhovateľom odoslané po úplnom vyhodnotení návrhov vyhlasovateľom.
Výberové konanie prebehne formou "ERMMA". Po vyplnení a odoslaní prihlášky do výberového konania mu bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.
Zadávacie (zapečatené) kolo
V termíne od 19.02.2024 13:00 do 21.03.2024 14:00 bude sprístupnený eAukčný portál pre zadávanie vstupných návrhov a vkladanie dokladov a dokumentov uvedených v článku Podmienky účasti. Každý účastník vidí iba svoj návrh. V tomto kole môžu účastníci svoje návrhy ľubovoľne meniť.
Kontrolné kolo
Kontrolné kolo slúži na formálnu kontrolu návrhov zo strany vyhlasovateľa. Počas trvania tohto kola účastníci nemôžu svoje návrhy ľubovolne meniť. V prípade nejasností a potreby objasnenia návrhov, prípadne potreby ich doplnenia, bude navrhovateľ elektronicky požiadaný o vysvetlenie, resp. doplnenie svojho návrhu v lehote určenej vyhlasovateľom.
Lehota viazanosti ponúk je do 24.06.2024 09:30.
Platnosť prístupových kľúčov
Prístupové kľúče expirujú po 30 dňoch od ukončenia výberového konania. Po tejto dobe už nebude možné sa do eAukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie Vášho protokolu o účasti v eAukcii a histórie eAukčného prípadu, odporúčame vám si ich vytlačiť ihneď po skončení eAukcie.
Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom predĺžení, respektíve ukončení elektronického výberového konania.
Oznámenie o vyhodnotení elektronického výberového konania bude navrhovateľom odoslané po úplnom vyhodnotení návrhov vyhlasovateľom.
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Modernizácia čerpacej stanice Prešov
NÁVOD
TECHNICKÉ NÁROKY eAUKČNÉHO SW PROEBIZ
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyššia (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge)
Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v prehliadači povolené vyskakovacie okná, javascript a zapnuté cookies. Návod ako cookies vo webovom prehliadači povoliť nájdete na http://proebiz.com/sk/podpora.
AKO SA PRIHLÁSITE DO "ERMMA"
Všeobecný návod na vyplnenie Prihlášky a informácie o tom, ako sa orientovať v eAukčnej sieni zobrazíte po kliknutí na tento odkaz.
AKO VSTÚPIŤ DO eAUKČNEJ SIENE
Na vstup do eAukčnej siene použite internetový odkaz (adresu) v časti POZVÁNKA tejto pozvánky. Kliknutím naň sa otvorí internetový prehliadač na adrese eAukčnej siene vyhlasovateľa. Bude potrebné zadať prístupové údaje (meno, heslo – zvolíte si ich sami v prihláške a kľúč – býva doručený e-mailom po vyplnení prihlášky). Pokiaľ tieto údaje zadáte správne (heslo aj kľúč sú skryté), prebehne autentifikácia a otvorí sa eAukčná sieň. Desaťmiestny kľúč môžete kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Pozor, musíte mať označené iba znaky kľúča (na konci nesmie byť skopírovaná medzera). Do eAukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom eAukcie (začiatkom býva obvykle Vstupné (príp. Kontrolné) kolo).
V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt naňho nájdete v časti KONTAKTY.
AKO SA Z eAUKČNEJ SIENE ODHLÁSIŤ
Odhlásenie vykonajte pomocou tlačidla LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu eAukčnej siene. Pokiaľ odhlásenie vykonáte zatvorením okna internetového prehliadača, do eAukčnej siene sa bude možné znovu prihlásiť až o 20 s.
ČO MÔŽETE VO VSTUPNOM KOLE
Vstupné kolo slúži na zadanie vstupných cenových ponúk a voliteľných podmienok. V tomto kole si môžete prehliadnuť a vyskúšať prácu v eAukčnom prostredí. Zvlášť sa sústreďte na čas do konca kola. Tento časový údaj sa mení obvykle v rozmedzí 3 - 5 sekúnd (pokiaľ do ukončenia kola ostáva menej ako 24 hodín). Ak sa tak nedeje, pravdepodobne máte prerušené spojenie a bude potrebné sa do eAukčnej siene znovu prihlásiť, alebo vykonať prenačítanie eAukčnej siene obvykle klávesom F5 alebo ikonkou AKTUALIZOVAŤ vo vašom prehliadači.
V tomto kole je vašou povinnosťou zadať vstupné cenové ponuky. Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER! Vo Vstupnom kole je možné ceny aj voliteľné podmienky ľubovoľne meniť a upravovať. Uvidíte iba svoje cenové ponuky.
Voliteľné podmienky zadávajte kliknutím na riadok danej podmienky v pravom stĺpci (pokiaľ nie je podmienka vyplnená, je zobrazené v danom políčku slovo „Zmeniť“ alebo je políčko prázdne).
Pokiaľ je názov položky podčiarknutý, kliknutím naňho sa Vám pri položke zobrazí poznámka (obvykle ďalšie upresňujúce informácie, príp. fotka, príloha, apod.).
ČO MÔŽETE V AUKČNOM KOLE
V Aukčnom kole už môžete upravovať svoje cenové ponuky iba smerom nadol (nákupné on-line výberové konanie) alebo naopak iba smerom nahor (predajné on-line výberové konanie).
Vaša nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou minimálnou (v prípade nákupných výberových konaní), resp. maximálnou cenou (predajné výberové konanie).
V priebehu on-line výberového konania prosím sledujte:
čas do konca kola - jeho zmena potvrdzuje váš kontakt s eAukčným systémom.
V prípade, že sa čas zastaví, stlačte kláves F5 na obnovenie zobrazenia eAukčnej siene.
komunikácia s administrátorom - nástroj na komunikáciu s administrátorom. Tu môžete on-line komunikovať s administrátorom.
Celý priebeh on-line výberového konania od odoslania pozvánok až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky vykonané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line výberového konania vám bude ponúknutá možnosť zobrazenia protokolu histórie a protokolu o vašej účasti.
Aukčné kolo býva obvykle predlžované. Bližšie informácie o predĺžení nájdete v časti PRIEBEH.
Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vkladaním cien v eAukčnej sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k serverovým systémom - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozve webového prehliadača, resp. operačného systému. Môže sa teda stať, že ponuky v posledných 5-tich sekundách nemusia byť systémom bezvýhradne prijaté (akceptované).
V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE VÝBEROVÉHO KONANIA SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.
PRAVIDLÁ ELEKTRONICKÝCH AUKCIÍ PROEBIZ
- si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá elektronických tendrov PROEBIZ TENDERBOX
TECHNICKÉ NÁROKY eAUKČNÉHO SW PROEBIZ
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyššia (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge)
Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v prehliadači povolené vyskakovacie okná, javascript a zapnuté cookies. Návod ako cookies vo webovom prehliadači povoliť nájdete na http://proebiz.com/sk/podpora.
AKO SA PRIHLÁSITE DO "ERMMA"
Všeobecný návod na vyplnenie Prihlášky a informácie o tom, ako sa orientovať v eAukčnej sieni zobrazíte po kliknutí na tento odkaz.
AKO VSTÚPIŤ DO eAUKČNEJ SIENE
Na vstup do eAukčnej siene použite internetový odkaz (adresu) v časti POZVÁNKA tejto pozvánky. Kliknutím naň sa otvorí internetový prehliadač na adrese eAukčnej siene vyhlasovateľa. Bude potrebné zadať prístupové údaje (meno, heslo – zvolíte si ich sami v prihláške a kľúč – býva doručený e-mailom po vyplnení prihlášky). Pokiaľ tieto údaje zadáte správne (heslo aj kľúč sú skryté), prebehne autentifikácia a otvorí sa eAukčná sieň. Desaťmiestny kľúč môžete kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Pozor, musíte mať označené iba znaky kľúča (na konci nesmie byť skopírovaná medzera). Do eAukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom eAukcie (začiatkom býva obvykle Vstupné (príp. Kontrolné) kolo).
V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt naňho nájdete v časti KONTAKTY.
AKO SA Z eAUKČNEJ SIENE ODHLÁSIŤ
Odhlásenie vykonajte pomocou tlačidla LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu eAukčnej siene. Pokiaľ odhlásenie vykonáte zatvorením okna internetového prehliadača, do eAukčnej siene sa bude možné znovu prihlásiť až o 20 s.
ČO MÔŽETE VO VSTUPNOM KOLE
Vstupné kolo slúži na zadanie vstupných cenových ponúk a voliteľných podmienok. V tomto kole si môžete prehliadnuť a vyskúšať prácu v eAukčnom prostredí. Zvlášť sa sústreďte na čas do konca kola. Tento časový údaj sa mení obvykle v rozmedzí 3 - 5 sekúnd (pokiaľ do ukončenia kola ostáva menej ako 24 hodín). Ak sa tak nedeje, pravdepodobne máte prerušené spojenie a bude potrebné sa do eAukčnej siene znovu prihlásiť, alebo vykonať prenačítanie eAukčnej siene obvykle klávesom F5 alebo ikonkou AKTUALIZOVAŤ vo vašom prehliadači.
V tomto kole je vašou povinnosťou zadať vstupné cenové ponuky. Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER! Vo Vstupnom kole je možné ceny aj voliteľné podmienky ľubovoľne meniť a upravovať. Uvidíte iba svoje cenové ponuky.
Voliteľné podmienky zadávajte kliknutím na riadok danej podmienky v pravom stĺpci (pokiaľ nie je podmienka vyplnená, je zobrazené v danom políčku slovo „Zmeniť“ alebo je políčko prázdne).
Pokiaľ je názov položky podčiarknutý, kliknutím naňho sa Vám pri položke zobrazí poznámka (obvykle ďalšie upresňujúce informácie, príp. fotka, príloha, apod.).
ČO MÔŽETE V AUKČNOM KOLE
V Aukčnom kole už môžete upravovať svoje cenové ponuky iba smerom nadol (nákupné on-line výberové konanie) alebo naopak iba smerom nahor (predajné on-line výberové konanie).
Vaša nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou minimálnou (v prípade nákupných výberových konaní), resp. maximálnou cenou (predajné výberové konanie).
V priebehu on-line výberového konania prosím sledujte:
čas do konca kola - jeho zmena potvrdzuje váš kontakt s eAukčným systémom.
V prípade, že sa čas zastaví, stlačte kláves F5 na obnovenie zobrazenia eAukčnej siene.
komunikácia s administrátorom - nástroj na komunikáciu s administrátorom. Tu môžete on-line komunikovať s administrátorom.
Celý priebeh on-line výberového konania od odoslania pozvánok až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky vykonané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line výberového konania vám bude ponúknutá možnosť zobrazenia protokolu histórie a protokolu o vašej účasti.
Aukčné kolo býva obvykle predlžované. Bližšie informácie o predĺžení nájdete v časti PRIEBEH.
Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vkladaním cien v eAukčnej sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k serverovým systémom - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozve webového prehliadača, resp. operačného systému. Môže sa teda stať, že ponuky v posledných 5-tich sekundách nemusia byť systémom bezvýhradne prijaté (akceptované).
V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE VÝBEROVÉHO KONANIA SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.
PRAVIDLÁ ELEKTRONICKÝCH AUKCIÍ PROEBIZ
- si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá elektronických tendrov PROEBIZ TENDERBOX